发电机购销合同书范本docx发电机购销合同书范本 篇一：发电机购销合同产 品 购 销 合 同供 方： （简称甲方） 需 方： （简称乙方）签订地点 ：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，需供双方在平等互利诚信的基础上，通过协商和自愿的原则，签订本合同，并共同遵守。一、设备明细表 注：以上产品含运费、税费、安装指导，不含卸车费及当地技术部门的鉴定费，质保期为三年（人为因素除外），终身维修。 二、验收标准：产品质量技术指标按国家标准、需方验收或经当地管理部门检定合格为准。三、产品在需方现场检定时，供方负责联系检定人员及办理相关手续，所需的检定费用由 需 方承担。四、供方对产品质量实行保修 叁 年，在此期间发生非人为因素造成的故障和损坏，供方所提供的维修及配件费用由供方承担，叁 年后供方提供有偿技术维修服务。五、产品运输方式：汽车运输至需方使用现场，运费由 供 方负责，货到现场后的卸车费由 需 方负责。 六、货款结算及期限： 需方第一批工程款到后付95% ，余款作为质保金三个月后付清。 七、标的物所有权自货物到场时转移，但需方未履行支付款义务的，标的物属于供方所有。八、违约责任：按工矿产品购销合同条例执行。九、解决合同纠纷方式：双方协商或诉于人民法院解决。十、本合同一式四份，甲方壹份，乙方叁份；双方签字或盖章后生效。 供 方：需 方： 单位名称： 单位名称：单位地址： 单位地址：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话：电 话：开户行：开户行：帐 号：帐 号：邮 编：邮 编： 签订日期： 年月日 篇二：发电机组购销合同1 柴 油 发 电 机 组 购 销 合 同  甲 方：***** 有限公司 （甲方） 乙 方：*****机电有限公司（乙方） 甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款： 一、 乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：二、合同的价格：1.合同价格总金额为：21万元整（大写：贰拾壹万圆整）﹝含税﹞。2、合同价为含税价，税票为普通，税率为4%。3、合同价包括货物制造leyu体育、运输、卸货、就位、安装、调试，配合甲方供电及消防工程验收，并按国家规定对产品质量实行三包服务等所需的费用等有可能发生的一切费用。安装工程为交钥匙工程。总价包干不论发生何种情况一律不予调整。 4、付款货币为人民币。 三、付款方式：1、货到甲方工地卸车后运抵甲方指定地点并经甲方验收合格后7个工作日内支付货款 的70%。2.安装调试完成并在消防验收合格后7个工作日内支付货款的25%。 3. 尾款从消防验收合格之日起满一年保修期后7个工作日内无息一次性支付。4、每次支付前时乙方均须提供支付申请单和。四、交货时间、地点及包装运输1、交货时间：满足、配合总包单位和甲方现场进度计划要求，在我司发出设备进场通知之日起30个日历天到货。2、乙方负责设备的运输、保险以及卸货，在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否酌情延长交货时间。3leyu官网、交货地点：*************项目工地。五、质量保证1、乙方应保证所提供的货物是全新的(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。2、在保修期内，如机组出现故障，乙方应在接到甲方通知后两个小时内到达现场处理；如果乙方在接到甲方通知后不给予维修,由此造成的损失将由乙方负责赔偿；若24小时无法修复，我方立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延（人为因素除外）。 六、检验在交货前，双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验及书面记录。七、不可抗力1、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。 2、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。3、不可抗力事件发生后，乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 八、安装调试包括机组设备就位安装、电池线连接、消声器安装、机组调试，包括排风、排烟、油桶、油管连接和安装、自启动装置接线等所有安装内容。 九、验收要求1、设备到达工地，由甲方和乙方进行机组及附件的验收leyu官网。验收完毕，甲、乙双方在验货单上签字。2、 乙方负责设备空载试运行，验收结果以书面形式做记录。3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录，检验记录经双方代表签字后作为验收依据。 十、双方权利与义务 1、甲方权利与义务： 、 提供相关图纸。 、积极配合和做好乙方开工前应为甲方职责的各项工作，如材料的堆放场地、施工通道、土建条件等现场协调事宜。 、由于甲方原因，造成设备进场延期或滞后，工期顺延。 、及时拨付工程款。 2、乙方权利与义务：、 接到甲方的设备进场指定日期要求后，进行设备订货。 、严格按照甲方的技术要求进行设备定货和现场安装。 、施工中，乙方应自行保管好材料和施工机具，若发生丢失或损坏的，甲方概不予负责。、 乙方应对施工安全负全责，严格遵守总我单位有关现场安全、文明施工的各项规定，做好安全交底和安全防护措施。 、施工现场严禁住宿，若擅自住宿造成不良后果的，均由乙方负责。、 为需方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供系统培训，并免费提供详细的培训资料。十一、违约责任1、因乙方自身原因造成（不可抗力、甲方原因除外）的工期延误或影响甲方的总体进度，每拖延一天按结算价款的千分之一罚款，累计计算。2、甲方未能及时付款（事先函告，中标人同意的除外），乙方可要求停工。造成损失的可要求按同期银行存款利率补偿。 十二、争端的解决1、双方应通过友好协商，解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端如从协商开始二十八天内仍不能解决，双方应将争端提请工程所在地仲裁委员会仲裁。 2、仲裁应根据仲裁委员会的仲裁程序进行仲裁。 3、、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。 4、仲裁费除仲裁机关另外裁决外，均应由败诉方承担。5、仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。 十三、适用法律本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 十四、合同生效本合同在双方签字盖章节后生效。 十五、合同修改除双方签署书面修改协议外，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。 十六、合同特殊条款合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改；如二者相抵触，以特殊条款为准。 十七、质保期乙方保证机组之质量，保修期自消防验收合格之日起壹年，若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏，则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障，乙方提供有偿服务。质保期到期后，乙方提供有偿服务。若乙方无法按时修复的，甲方可委托他人修复，费用从保修金中扣除。十八、合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：****机电有限公司甲方代表人（签字）：电话： 传真： 地址：签约日期： 年月 日乙方代表人（签字）： 电话： 传真： 地址： 开户行：帐号：篇三：发电机购销合同篇一：发电机购销合同产 品 购 销 合 同供 方： （简称甲方） 需 方： （简称乙方）签订地点 ：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，需供双方在平等互利诚信的基础上，通过协商和自愿的原则，签订本合同，并共同遵守。一、设备明细表注：以上产品含运费、税费、安装指导，不含卸车费及当地技术部门的鉴定费，质保期为三年（人为因素除外），终身维修。二、验收标准：产品质量技术指标按国家标准、需方验收或经当地管理部门检定合格为准。三、产品在需方现场检定时，供方负责联系检定人员及办理相关手续，所需的检定费用由 需 方承担。四、供方对产品质量实行保修 叁 年，在此期间发生非人为因素造成的故障和损坏，供方所提供的维修及配件费用由供方承担，叁 年后供方提供有偿技术维修服务。五、产品运输方式：汽车运输至需方使用现场，运费由 供 方负责，货到现场后的卸车费由 需 方负责。六、货款结算及期限： 需方第一批工程款到后付95% ，余款作为质保金三个月后付清。七、标的物所有权自货物到场时转移，但需方未履行支付款义务的，标的物属于供方所有。八、违约责任：按工矿产品购销合同条例执行。九、解决合同纠纷方式：双方协商或诉于人民法院解决。十、本合同一式四份，甲方壹份，乙方叁份；双方签字或盖章后生效。供 方：需 方：单位名称： 单位名称：单位地址： 单位地址：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话：电 话：开户行：开户行：帐 号：帐 号：邮 编：邮 编：签订日期： 年月日篇二：发电机组购销合同发电机组购销合同合同编号：供方：需方：根据中华人民共和国经济合同法，经双方协商，签订本合同，信守下列条款，望双方共同严格遵守执行。一、 产品名称、型号、厂家、数量及金额二、 交货时间：收到货款之日起天内交货。三、 交货地点：需方指定的地点。四、 运输方式及到达站港和费用负担：五、 包装标准：六、 安装、调试等负责条件1、供方负责：安装及调试全套设备，包括启动电瓶、电瓶电源线、油管等；安装调试后交付需方指派专人接收使用。2、需方负责：设备的卸车，工地机房及安装调试所需的机油、柴油、电源电线等安装材料以及供方技术人员的差旅费用。七、 验收标准及方法：产品以出厂说明书数据标准验收。八、 结算方式及期限：九、 质量三包期限：在用户遵守产品安装和使用规则条件下，保修期限为交货之日起一年或累计使用1000小时（以先到为准），可提供终身服务。如遇质量问题，供方保证当天回应并指派人员到现场。（附产品质量保证书）十、违约责任：按《合同法》有关规定执行。十一、 解决合同纠纷方式：双方友好协商，协商不成任何一方可向当地法律部门诉讼仲裁。 十二、 其他事项：标的物所有权如需方未履行支付货物价款义务的，标的物属于供方所有。 合同双方：（签章）供方：需方： 代表：代表：电话：电话：银行：银行： 户名：户名：账号：账号：签订日期： 年 月日篇三：发电机组购销合同1柴 油 发 电 机 组 购 销 合 同甲 方：***** 有限公司 （甲方） 乙 方：*****机电有限公司（乙方）甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款： 一、 乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：二、合同的价格：1.合同价格总金额为：21万元整（大写：贰拾壹万圆整）﹝含税﹞。2、合同价为含税价，税票为普通，税率为4%。3、合同价包括货物制造、运输、卸货、就位、安装、调试，配合甲方供电及消防工程验收，并按国家规定对产品质量实行三包服务等所需的费用等有可能发生的一切费用。安装工程为交钥匙工程。总价包干不论发生何种情况一律不予调整。 4、付款货币为人民币。 三、付款方式：1、货到甲方工地卸车后运抵甲方指定地点并经甲方验收合格后7个工作日内支付货款 的70%。2.安装调试完成并在消防验收合格后7个工作日内支付货款的25%。 3. 尾款从消防验收合格之日起满一年保修期后7个工作日内无息一次性支付。4leyu体育、每次支付前时乙方均须提供支付申请单和。四、交货时间、地点及包装运输1、交货时间：满足、配合总包单位和甲方现场进度计划要求，在我司发出设备进场通知之日起30个日历天到货。2、乙方负责设备的运输、保险以及卸货，在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否酌情延长交货时间。3、交货地点：*************项目工地。五、质量保证1、乙方应保证所提供的货物是全新的(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。2、在保修期内，如机组出现故障，乙方应在接到甲方通知后两个小时内到达现场处理；如果乙方在接到甲方通知后不给予维修,由此造成的损失将由乙方负责赔偿；若24小时无法修复，我方立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延（人为因素除外）。 六、检验在交货前，双方应对货物质量、规格、数量等进行详细全面的检验及书面记录。七、不可抗力1、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。 2、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。3、不可抗力事件发生后，乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 八、安装调试包括机组设备就位安装、电池线连接、消声器安装、机组调试，包括排风、排烟、油桶、油管连接和安装、自启动装置接线等所有安装内容。 九、验收要求1、设备到达工地，由甲方和乙方进行机组及附件的验收。验收完毕，甲、乙双方在验货单上签字。2、 乙方负责设备空载试运行，验收结果以书面形式做记录。3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录，检验记录经双方代表签字后作为验收依据。 十、双方权利与义务 1、甲方权利与义务： 、 提供相关图纸。 、积极配合和做好乙方开工前应为甲方职责的各项工作，如材料的堆放场地、施工通道、土建条件等现场协调事宜。 、由于甲方原因，造成设备进场延期或滞后，工期顺延。 、及时拨付工程款。 2、乙方权利与义务： 、施工中，乙方应自行保管好材料和施工机具，若发生丢失或损坏的，甲方概不予负责。、 乙方应对施工安全负全责，严格遵守总我单位有关现场安全、文明施工的各项规定，做好安全交底和安全防护措施。 、施工现场严禁住宿，若擅自住宿造成不良后果的，均由乙方负责。、 为需方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供系统培训，并免费提供详细的培训资料。十一、违约责任1、因乙方自身原因造成（不可抗力、甲方原因除外）的工期延误或影响甲方的总体进度，每拖延一天按结算价款的千分之一罚款，累计计算。2、甲方未能及时付款（事先函告，中标人同意的除外），乙方可要求停工。造成损失的可要求按同期银行存款利率补偿。 十二、争端的解决1、双方应通过友好协商，解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端如从协商开始二十八天内仍不能解决，双方应将争端提请工程所在地仲裁委员会仲裁。 2、仲裁应根据仲裁委员会的仲裁程序进行仲裁。 3、、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。 4、仲裁费除仲裁机关另外裁决外，均应由败诉方承担。5、仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。 十三、适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 十四、合同生效本合同在双方签字盖章节后生效。 十五、合同修改除双方签署书面修改协议外，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。 十六、合同特殊条款合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改；如二者相抵触，以特殊条款为准。 十七、质保期乙方保证机组之质量，保修期自消防验收合格之日起壹年，若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏，则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障，乙方提供有偿服务。质保期到期后，乙方提供有偿服务。若乙方无法按时修复的，甲方可委托他人修复，费用从保修金中扣除。十八、合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：****机电有限公司甲方代表人（签字）：电话： 传真： 地址：签约日期： 年月 日乙方代表人（签字）： 电话： 传真： 地址： 开户行： 帐号：篇四：柴油发电机组购销合同.doc1 柴油发电机组购销合同 编号: HTXX-07-19-001甲方： 江西昌贤建设有限公司乙方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司按照《中华人民共和国合同法》，结合项目具体情况，经甲乙双方友好协商，甲方同意与乙方签订柴油发电机组合同，并按以下条款执行：备注：1、此价为不含税、含安装、调试、运输、吊装就位等。2、随机附件：液晶显示控制屏、消声器、电瓶及电瓶连接线小时日用油箱、随机工具、资料各壹套等。（此报价为：除机房土建、基础、场地清理、电缆、柴油外的交钥匙工程）3、保修期一年或正常使用1000小时，先到为准。二、付款方式合同签订后甲方预付 30%的货款给乙方，合同生效。货到工地付至80%，乙方进行安装、调试（空载或负载）完毕甲方验收合格后付至总款（贰拾叁万元整）如因甲方原因造成机组不能及时调试验收，甲方也应在到货7日内将上述款项支付给乙方，余款叁仟元作为质保维修金待机组运行满一年后付清（保修期自机组安装完毕.调试合格之日计算）。三、到货时间乙方收到预付款并接甲方正式通知后10天内到货。四、交货、安装、培训1、交货地点：甲方指定地点（进贤中医院地下室）。2、乙方免费培训甲方操作人员1-2名。甲方在机组调试前应准备好柴油并提供乙方到货、安装施工的便利条件（如：土建基础、开墙、打洞等土建工作，清理到货周边、现场障碍物、提供照明）。3、调试合格前乙方发生的运输等安全责任所造成的损失，由乙方自行负责。五、质量保证1、乙方应保证向甲方提供的货物是全新的、未使用过的, 并完全符合合同规定质量规格和性能要求。2、如果乙方提供的货物数量、质量或规格与合同不符，甲方有权以书面形式向乙方索赔，乙方无条件赔偿甲方由此受到的全部损失。3、甲、乙双方应认真履行合同，如果甲方逾期付款或乙方逾期到货均按同期银行利率承担违约责任给对方。4、乙方派技术人员进行安装、调试、培训。5、乙方对产品的保修期为自货到之日起贰年或1000小时，以先到为准。保修期间凡属产品质量问题所导致的机械故障均属保修范围，下列情况不属于保修范围。（1）机组易耗件，日常使用的配件（如三滤、蓄电池等）。（2）因人为操作错误，疏忽保养或不按使用手册操作等造成产品损坏。（3）用户未及时反馈造成故障或损坏。（4）由于自然灾害或其他不可抗力造成的产品损坏。六、合同违约及处理1、乙方应按期按约向甲方交付货物，因乙方任何原因逾期交货、安装、初验、终验的，每日按合同总金额的 1 ‰向甲方支付违约金，乙方延期超过 20 日的，甲方有权单方解除合同，乙方除全额退还甲方已付款项外，应赔偿甲方其他经济损失，甲方经济损失按合同总价的30%计算。2、甲方不得无故延期支付货款，否则，每逾期一日，按应付款的1 ‰向乙方支付违约金。七、1、本合同签字盖章收预付款后生效。2、本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国合同法》执行。3、本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，效力同等。4、因履行本合同发生的争议，由合同守约方法院管辖。 甲 方： 乙 方：南昌市鼎鑫机电工程有限公司 地 址： 地 址：南昌市八一大道436号 代表人： 代表人： 电 话： 电 话：签约地、日期： 签约地、日期： 开户行：南昌银行工人支行营业部  帐 号： 0118 篇五：柴油发电机购销合同 柴油发电机组购销合同  甲方（需方）： 乙方（供方）：甲乙双方共同协商，就甲方购买乙方的“ ”柴油发电机组合同，达成如下协议，以兹双方共同遵守。一、供货范围：备品备件二、合同总价：（大写） 元整 （小写）￥： 元，含税。（以上价格含税费、运输费、二次搬运费、安装费、调试费、排烟管的制作安装费、柴油发电机机房排气通风工程费、税金、保险等一切费用）三、供货日期：年 月 日前将货物运至甲方工地。于年月日安装调试完毕，验收合格。四、到货地点：。包装及标识：。 运输方式： 汽车运输 。 五、运输及风险责任1、自货物装货开始至货物交到指定地点安装完毕验收合格之前，所发生的一切费用和风险由乙方承担。2、货到指定地点。随货应提供产品质量合格文件，技术说明书，检测证明文件等资料。3、货物交到指定地点之后，甲乙双方代表应根据货物原厂标准配备对货物进行清点确认，若有异议，与合同及附件约定不符的，乙方应在甲方通知后2天内给予换货。 六、技术服务乙方负责机组安装，调试、排烟管的制作安装、柴油发电机房排气通风工程。 七、技术指导及质量标准1、乙方提供售前、售中、售后相关技术指标。2、乙方的设备及其提供的清单（含产品的品牌、型号、规格等相关的技术参数）须符合国家标准及甲方酒店的功能要求。3、设备按国家相关标准及乙方提供的产品相关质量技术参数进行验收。 八、付款方式（1）自签合同之日起七个工作日内，甲方支付合同总价的％作为定金给乙方。（2）在乙方安装完工调试验收合格交付后，资料交付齐全、正确、有效后，甲方在15个工作日内支付至结算总价款的95%（含定金）。（3）结算总价款的5%的作为质量保证金（不计息），乙方履行完保修义务并经甲方确认的，甲方在质保期满后30个工作日内支付。（4）乙方每次申请付款前五个工作日须提前开具相应金额的合法有效的普通销售，在申请95%款项时，款项付至95%时，乙方开具的应含保修金在内，乙方逾期提供，则付款时间顺延。九、乙方责任1、乙方保证所提供的货物是符合国家标准的全新设备；2、乙方负责本合同所订的货物到指定交货地点，货物如有损坏或短缺，由乙方负责；3、质保方面：自机组调试合格之日 年的保修期，保修期间，乙方应根据甲方要求，按售后服务承诺书相关规定赶到乙方现场处理有关事宜。（1）维修点提供24小时服务，在接到故障报修电线小时内到场，提供不间断服务直到结束；（2）超时未到场维修的，甲方有权自行组织更换或修理，费用从质保金中扣除，不足部分乙方补足。乙方应承担因此造成的一切损失（包括但不限于客户投诉或索赔造成的损失）。（3）保修期满后乙方收取维修成本费。维保响应到场时间与在保修期内一样（24小时内到场）。4、如甲方需在本项目内调整发电机位置，二次安装、运输费用由甲方负责，调试工作由乙方免费完成。5、乙方承担安装及调试过程中的安全责任。6、乙方必须免费培训甲方工程人员1-2名至规范操作熟练为止。 7、乙方承诺所提供的产品不存在侵犯“知识产权”等违法行为，若有此违法行为发生，乙方应负全责。8、在调试验收合格交付之前，由乙方负责保护工作，保护不善发生损坏由乙方负责。 十、甲方责任1、甲方负责购买电缆、调试所需油料及一切有关土建方面的配合及施工工作；2、甲方操作人员需具备相关工作经验，持有电工上岗工作证。 十一、违约责任1、乙方应在本合同约定时间内完成发电机组的安装调试工作，每延误一日，每日应向甲方支付合同总价百分之五的违约金，若超过7日的，甲方有权单方面解除合同，乙方应退还甲方已支付的货款，并双倍返还定金，赔偿由此给甲方所造成的损失。2、乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的或安装调试不合格的，甲方有权向乙方提出换货、退货要求或整改要求，乙方应按甲方要求在接到通知两日内免费换货、退货或整改，造成逾期交货或安装调试逾期的，应承担逾期本条第1款逾期的违约责任。经甲方两次通知，乙方未更换的或未整改的，甲方有权解除合同，乙方应退还已付款及定金，并向甲方支付合同价款的10%违约金，赔偿由此给甲方所造成的损失。3、乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵，否则，乙方应按合同总价的百分之十向甲方支付违约金。 十二、合同的生效和1、 本合同自甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。2、 任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，在不可抗力发生后2天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由后，双方可协商解决。 3、甲方对产品的接收及确认、调试验收确认、初验等不能减轻乙方对产品质量及安装质量应承担的责任。4、在执行本合同所发生的一切争执，甲乙双方应在相互谅解和友好的基础上协商解决。若协商不成，向甲方所在地人民法院起诉。5、乙方应提供公司营业执照、组织机构代码证、资质等级证书、法人身份证等文件。6、乙方保证其在本合同中的地址通讯方式准确无误，甲方可按该地址直接送达与本合同相关的通知、函等所有资料，也可以邮寄送达，邮寄送达的，无论乙方是否签收或拒签，以甲方寄出时间起算，四日后均视为已送达。7、本合同附件：售后服务承诺书、 。甲方： 法定代表人： 电 话：传 真:地 址：签订日期：年月日乙 方：法定代表人： 电 话： 传 真： 地 址： 签订日期：年月日篇六：发电机组购销合同 发电机组购销合同 合同编号：供方：需方：根据中华人民共和国经济合同法，经双方协商，签订本合同，信守下列条款，望双方共同严格遵守执行。一、 产品名称、型号、厂家、数量及金额二、 交货时间：收到货款之日起天内交货。三、 交货地点：需方指定的地点。四、 运输方式及到达站港和费用负担：五、 包装标准：六、 安装、调试等负责条件1、供方负责：安装及调试全套设备，包括启动电瓶、电瓶电源线、油管等；安装调试后交付需方指派专人接收使用。2、需方负责：设备的卸车，工地机房及安装调试所需的机油、柴油、电源电线等安装材料以及供方技术人员的差旅费用。七、 验收标准及方法：产品以出厂说明书数据标准验收。八、 结算方式及期限：九、 质量三包期限：在用户遵守产品安装和使用规则条件下，保修期限为交货之日起一年或累计使用1000小时（以先到为准），可提供终身服务。如遇质量问题，供方保证当天回应并指派人员到现场。（附产品质量保证书）十、违约责任：按《合同法》有关规定执行。十一、 解决合同纠纷方式：双方友好协商，协商不成任何一方可向当地法律部门诉讼仲裁。十二、 其他事项：标的物所有权如需方未履行支付货物价款义务的，标的物属于供方所有。合同双方：（签章）供方：需方： 代表：代表：电话：电话：银行：银行： 户名：户名：账号：账号：签订日期： 年 月日篇七：购销合同书范本购销协议 购货单位：宁波仁力电力有限公司 （以下简称甲方） 供货单位：宁波东海长城石化有限公司 （以下简称乙方）经甲乙双方充分协商，特订立本协议，以便共同遵守。第一条 柴油的名称、品种、规格和质量１．柴油的名称、品种、规格： 国标柴油_。第二条 柴油的数量和计量单位、计量方法１．柴油的数量：__ 20T 。２．计量方法：过磅__。第三条 柴油的交货方法leyu、运输方式、到货地点２．交货方法。（１）乙方送货；３．运输方式： 整车运送 。４．到货地点： 甲方指定地点 。第四条 柴油的交（提）货期限乙方必须按照甲方要求供货。（在24小时必须送到）第五条 柴油的价格与货款的结算１．柴油的价格，按甲乙双方的商定价格；２．柴油货款的结算：甲方一次性付清所订购的全部货款。第六条 对柴油提出异议的时间和办法１．甲方在验收中，如果发现柴油的品种、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在3天内向乙方提出异议。２．甲方因使用、保管、保养不善等造成柴油质量下降的，不得提出异议。 ３．乙方在接到甲方异议后，应在１０天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第七条 乙方的违约责任１．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 10 ％的违约金。２．乙方所交柴油品种不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据柴油的具体情况，由乙方负责包换。第八条 甲方的违约责任１．甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款__10____％的违约金。（违约金视为违约的损失赔偿，但约定的违约金过分高于或者低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少或者增加）第十条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行协议，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。本协议如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。本协议自________年____月____日起生效，协议执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除协议。协议如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与协议具有同等效力。本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份。 购货单位（甲方）：________（公章）供货单位（乙方）：______（公章） 联系人：______________（公章） 联系人：____________（盖章） 地址：____________________ 地址：__________________ 电话：____________________ 电话：__________________ ________年____月____日 篇八：发电机销售合同篇一：发电机购销合同产 品 购 销 合 同供 方： （简称甲方） 需 方： （简称乙方）签订地点 ：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神，需供双方在平等互利诚信的基础上，通过协商和自愿的原则，签订本合同，并共同遵守。一、设备明细表注：以上产品含运费、税费、安装指导，不含卸车费及当地技术部门的鉴定费，质保期为三年（人为因素除外），终身维修。二、验收标准：产品质量技术指标按国家标准、需方验收或经当地管理部门检定合格为准。三、产品在需方现场检定时，供方负责联系检定人员及办理相关手续，所需的检定费用由 需 方承担。四、供方对产品质量实行保修 叁 年，在此期间发生非人为因素造成的故障和损坏，供方所提供的维修及配件费用由供方承担leyu体育，叁 年后供方提供有偿技术维修服务。五、产品运输方式：汽车运输至需方使用现场，运费由 供 方负责，货到现场后的卸车费由 需 方负责。六、货款结算及期限： 需方第一批工程款到后付95% ，余款作为质保金三个月后付清。七、标的物所有权自货物到场时转移，但需方未履行支付款义务的，标的物属于供方所有。八、违约责任：按工矿产品购销合同条例执行。九、解决合同纠纷方式：双方协商或诉于人民法院解决。十、本合同一式四份，甲方壹份，乙方叁份；双方签字或盖章后生效。供 方：需 方：单位名称： 单位名称：单位地址： 单位地址：法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：电 话：电 话：开户行：开户行：帐 号：帐 号：邮 编：邮 编：签订日期： 年月日篇二：发电机组购销合同发电机组购销合同合同编号：供方：需方：根据中华人民共和国经济合同法，经双方协商，签订本合同，信守下列条款，望双方共同严格遵守执行。一、 产品名称、型号、厂家、数量及金额二、 交货时间：收到货款之日起天内交货。三、 交货地点：需方指定的地点。四、 运输方式及到达站港和费用负担：五、 包装标准：六、 安装、调试等负责条件1、供方负责：安装及调试全套设备，包括启动电瓶、电瓶电源线、油管等；安装调试后交付需方指派专人接收使用。2、需方负责：设备的卸车，工地机房及安装调试所需的机油、柴油、电源电线等安装材料以及供方技术人员的差旅费用。七、 验收标准及方法：产品以出厂说明书数据标准验收。八、 结算方式及期限：九、 质量三包期限：在用户遵守产品安装和使用规则条件下，保修期限为交货之日起一年或累计使用1000小时（以先到为准），可提供终身服务。如遇质量问题，供方保证当天回应并指派人员到现场。（附产品质量保证书）十、违约责任：按《合同法》有关规定执行。十一、 解决合同纠纷方式：双方友好协商，协商不成任何一方可向当地法律部门诉讼仲裁。 十二、 其他事项：标的物所有权如需方未履行支付货物价款义务的，标的物属于供方所有。 合同双方：（签章）供方：需方： 代表：代表：电话：电话：银行：银行： 户名：户名：账号：账号：签订日期： 年 月日篇三：发电机组购销合同1柴 油 发 电 机 组 购 销 合 同甲 方：***** 有限公司 （甲方） 乙 方：*****机电有限公司（乙方）甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商达成以下合同条款： 一、 乙方提供的设备名称、型号、数量、价格如下：二、合同的价格：1.合同价格总金额为：21万元整（大写：贰拾壹万圆整）﹝含税﹞。2、合同价为含税价，税票为普通，税率为4%。3、合同价包括货物制造、运输、卸货、就位、安装、调试，配合甲方供电及消防工程验收，并按国家规定对产品质量实行三包服务等所需的费用等有可能发生的一切费用。安装工程为交钥匙工程。总价包干不论发生何种情况一律不予调整。 4、付款货币为人民币。 三、付款方式：1、货到甲方工地卸车后运抵甲方指定地点并经甲方验收合格后7个工作日内支付货款 的70%。2.安装调试完成并在消防验收合格后7个工作日内支付货款的25%。 3. 尾款从消防验收合格之日起满一年保修期后7个工作日内无息一次性支付。4、每次支付前时乙方均须提供支付申请单和。四、交货时间、地点及包装运输1、交货时间：满足、配合总包单位和甲方现场进度计划要求，在我司发出设备进场通知之日起30个日历天到货。2、乙方负责设备的运输、保险以及卸货，在履行合同过程中，如果乙方遇到不可抗力原因影响按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生后三天内以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，应尽快对情况进行分析，并确定是否酌情延长交货时间。3、交货地点：*************项目工地。五、质量保证1、乙方应保证所提供的货物是全新的(产品应为原厂合格产品,不得有使用过或已维修过产品),并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。2、在保修期内，如机组出现故障，乙方应在接到甲方通知后两个小时内到达现场处理；如果乙方在接到甲方通知后不给予维修,由此造成的损失将由乙方负责赔偿；若24小时无法修复，我方立即提供免费配件更换，更换的质量保证期从更换之日起相应顺延（人为因素除外）。 六、检验在交货前，双方应对货物质量leyu官网、规格、数量等进行详细全面的检验及书面记录。七、不可抗力1、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他自然灾害的事件。 2、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。3、不可抗力事件发生后，乙方应在三天内以书面形式将情况通知甲方，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。 八、安装调试包括机组设备就位安装、电池线连接、消声器安装、机组调试，包括排风、排烟、油桶、油管连接和安装、自启动装置接线等所有安装内容。 九、验收要求1、设备到达工地，由甲方和乙方进行机组及附件的验收。验收完毕，甲、乙双方在验货单上签字。2、 乙方负责设备空载试运行，验收结果以书面形式做记录。3、双方做好试运行过程各种参数、指标的详细验收检验记录，检验记录经双方代表签字后作为验收依据。 十、双方权利与义务 1、甲方权利与义务： 、 提供相关图纸。 、积极配合和做好乙方开工前应为甲方职责的各项工作，如材料的堆放场地、施工通道、土建条件等现场协调事宜。 、由于甲方原因，造成设备进场延期或滞后leyu官网，工期顺延。 、及时拨付工程款。 2、乙方权利与义务：、 接到甲方的设备进场指定日期要求后，进行设备订货。 、严格按照甲方的技术要求进行设备定货和现场安装。 、施工中，乙方应自行保管好材料和施工机具，若发生丢失或损坏的，甲方概不予负责。、 乙方应对施工安全负全责，严格遵守总我单位有关现场安全、文明施工的各项规定，做好安全交底和安全防护措施。 、施工现场严禁住宿，若擅自住宿造成不良后果的，均由乙方负责。、 为需方的技术人员、操作人员及维护保养人员免费提供系统培训，并免费提供详细的培训资料。十一、违约责任1、因乙方自身原因造成（不可抗力、甲方原因除外）的工期延误或影响甲方的总体进度，每拖延一天按结算价款的千分之一罚款，累计计算。2、甲方未能及时付款（事先函告，中标人同意的除外），乙方可要求停工。造成损失的可要求按同期银行存款利率补偿。 十二、争端的解决1、双方应通过友好协商，解决本合同执行中所发生的或与本合同有关的一切争端如从协商开始二十八天内仍不能解决，双方应将争端提请工程所在地仲裁委员会仲裁。 2、仲裁应根据仲裁委员会的仲裁程序进行仲裁。 3、、仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。 4、仲裁费除仲裁机关另外裁决外，均应由败诉方承担。5、仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其他部分应继续执行。 十三、适用法律 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 十四、合同生效本合同在双方签字盖章节后生效。 十五、合同修改除双方签署书面修改协议外，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同不得有任何变化或修改。 十六、合同特殊条款合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改；如二者相抵触，以特殊条款为准。 十七、质保期乙方保证机组之质量，保修期自消防验收合格之日起壹年，若经厂方审订确认机组中因零件制造质量上缺陷而损坏，则乙方负责免费修妥。若机组因人为因素导致机组故障，乙方提供有偿服务。质保期到期后，乙方提供有偿服务。若乙方无法按时修复的，甲方可委托他人修复，费用从保修金中扣除。十八、合同份数本合同一式肆份，双方各执贰份。甲方（盖章）：乙方（盖章）：****机电有限公司甲方代表人（签字）：电话： 传真： 地址：签约日期： 年月 日乙方代表人（签字）： 电话： 传真： 地址： 开户行： 帐号：篇九：电子产品购销合同书范本篇一：电子产品购销合同样本电子购销合同买方（以下简称甲方）：卖方（以下简称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保》等有关规定，经询价协商一致后，签订本合同。一、 采购产品名称，数量，价格规定甲方向乙方采购详见采购清单 ，含普税价为： 元；（大写：。二、商品交付与验收（一）交付方式：送货上门 ；送货时间：合同签定后 日内；送货地址： 运费由乙方承担。（二）验收方式：由甲乙双方共同验收。乙方向甲方说明商品的配置，核对商品品牌、型号，通电调试，符合使用说明书中的配置和产品质量状况，经甲方确认后，验收完毕。三、货款结算协议签署后， 产品到货后，甲方向乙方支付全部货款同时乙方应该提供普通给甲方。 收款单位信息名称：开户行名称：开户行账号：四、商品售后服务乙方按照《微型计算机商品修理更换退货责任规定》中销售者的义务向甲方提供质量保证和售后服务；办公设备按照厂家规定的质保时间和质保范围进行质保。1、电子产品送货上门后，乙方应派专业技术人员为甲方提供技术支持，直至全部正常使用方可离开。2、所有电子配件按电子配置清单质保时间质保，在规定时间内如有质量问题，进行24小时内免费更换。3、本产品为正品行货，全国联保，质量问题十五天包换，一年包修，终身有偿维护。五、乙方承诺1．所售商品质量符合国家质量标准或行业标准，符合国家有关的强制性认证规定，技术性能指标与说明书相吻合。商品为首次使用。2．商品包装符合国家质量标准或行业标准，符合品牌厂商在说明书中规定的包装标准。实物与原包装内的配置清单相符。六 、甲方须知开封后15天内，应保留商品的原包装和充填物；在质量保证期内，应妥善保存商品的、配置清单和三包凭证。七、违约责任1．乙方不按机器保修卡的规定进行保修，甲方有权要求乙方进行保修，情节严重，甲方有权追究乙方所带来的损失。2．甲方无故拒收商品的，乙方有权解除合同，甲方应赔偿乙方所受损失。八、争议解决方式合同履行中若发生争议，由双方协商解决。九、本合同自双方签字或盖章之日起生效，一式两份，具有同等效力，其中甲、乙双方各执一份。十、本公司业务介绍电脑软硬件销售、打印耗材设备、络工程、安防监控、集团电话建设、酒店数码客房 客户案例：卖方（签章）： 买方（签章）：经办 人： 经办 人：联 系 电 话： 联 系 电 话：签 署 时 间： 签 署 时 间：篇二：电子产品购销合同甲方（需方）：乙方（供方）： 购销合同甲方与乙方下列物品的买卖协商一致，特订立本协议以期共同遵守。一、产品名称、型号、数量、金额：合计人民币金额：贰佰零肆万玖仟陆佰元整（小写：￥元）二、产品的质量标准：按乙方产品出厂检验标准执行。三、供货方式：一次性或分批供货，甲方每批订货应提前一周以书面订单形式将所需货物的名称、规格型号、数量通知乙方，按乙方确认后的数量和交货日期履行。四、交货地点、方式及运费承担：1、交货地点：甲方公司地址：指定地点有变更请及时通知乙方。2、运费由（ 乙方 ）方承担。五、包装要求：按照乙方公司产品包装规范予以包装。六、产品价格：因市场情况发生较大变化，乙方需要对产品价格作必要调整时，应由甲、乙双方 协商确定。七、产品的验收：1. 保证质量，包退包换，若乙方所提供的产品质量未能达到本合同第二条规定的质量要求，乙方应给予更换，并承担退货运费，乙方不承担甲方提出的任何直接或间接所造成的产品经济损失。甲方在收到货后经过检测、检验，确认质量、数量完全符合要求后方可入库。如甲方对乙方所发的产品质量有异议，应当在收货后10日内以书面形式向乙方提出，并将不合格产品样品寄至乙方公司，乙方在接到甲方书面异议和样品后，应在10个工作日内予以答复。2、如甲方未在上述期限内提出异议或未经检验使用的，视为乙方交付的产品质量符合约定的质量要求。八、结算方式及期限 ：1，付款方式：电汇、现金。2，付款期限及条件:甲方单月月结款应在次月10日前将全部货款结清。3，乙方收款账号为：账户名称：账 号：开户银行：九、违约责任：本合同系双方真实意思的表示，双方均应自觉遵守，若一方违约，应向非违约方赔偿损失。十、合同纠纷的解决：1、合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，均可向原告所在地法院起诉。2、本合同未尽事宜依据《中华人民共和国合同法》执行。十一、约定事项：若本合同附有技术协议的，该技术协议作为本合同的附件，是合同的组成部分，以及双方在履行本合同过程中的传真（对帐单、订单、往来信函），均为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字盖章之日起生效。 甲方单位名称：（单位公章）法定代表人签字：电话：日期： 年 月 日乙方单位名称： （单位公章） 法定代表人签字： 电话： 日期： 年 月 日篇三：电子产品销售合同范本电子产品销售合同范本甲方：______________________乙方：______________________地址：______________________ 地址：______________________电话：______________________电话：______________________传真：______________________ 传真：______________________甲、乙双方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方之_______系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：一、甲、乙双方的权利和义务1、甲方是_______系列产品的供应商，乙方是经销商。2、销售范围：甲方指定乙方在_______范围内销售甲方产品。3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。8、销售任务：乙方应完成总的销售额为：_______套/年。9、付款期限 ：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内，甲方在确认款已到帐后5日内发货(不可抗力因素除外)。10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后(培训设在甲方公司所在地)。二、乙方的特别义务以及奖励1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借货服务。3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者 ( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 ) 4 、对乙方的优惠：乙方作为经销商，可以享受出厂价_______元/套乙方累计销售 台以上时在出货时即可以可享受______________的优惠若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。三、合同的变更及终止1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同。2、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。3、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。四、违约责任：1 、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，如乙方违约 ( 例如存在以下前三项的任一行为 ) ，则追究乙方的违约责任：(1)乙方超越销售范围销售甲方产品(2)乙方违反了结算规定，未按要求付货款(3)乙方每月的销售额连续两个月未能达到甲方要求的销售额(4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。2 、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖，依法处理。五、附则1、本协议有效期为：______年___月___日至______年___月___日。2、未尽事宜双方可友好协商。3、本协议一式两份，双方各执一份，签名盖章后即生效。4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。甲方：______________________乙方：______________________法人代表：______________________法人代表：______________________签约代表：______________________签约代表：______________________签约日期：______________________签约日期：______________________篇十：发电机采购合同发电机组采购合同合同根据供需双方平等、互利、自愿的原则而制定。遵循国家有关法律，甲方同意购（乙方同意出售）该合同中所涉及到的货物。合同双方同意共同遵守该合同的一切交货条款和方式。 甲方：乙方： 合同签署地---- 第一条：项目名称甲方向乙方订购： 壹 台全新 120KW东风康明斯拖车静音箱柴油发电机组柴油发电机组规格一、发电机组规格参数二、柴油机规格参数三、发电机规格参数四、机组备件清单备注：货到现场可以直接使用。第二条： 产品价格第三条：付款方式：以上发电机组价格为人民币￥ 元(大写： ），货到现场价（并开具正规税票）。 1．此合同总计为人民币￥ 元，合同签订后付元作为订金，货到现场付总价款的95%￥元（交货款）。余款5%（￥元）12个月（或1000小时）质保期满后一次性无息付清。 2.本发电机组交货款未付清之前所有权归乙方所有。 第四条：交货方式1. 交货时间：收到订金后10个工作日内交货。 2. 交货地点：甲方所在地。乙方负责下货。 3. 乙方负责安装；免费调试。4． 该机与配电箱之间电缆连接线及使用柴油均由甲方购买。 第五条：保修条例1. 柴油发电机组保修1年或1000小时（以先到为准）。 2. 柴油机按柴油机厂家相关保修条例进行保修。3. 不在三包的范畴；产品使用超过三包期，用户自行装卸造成损坏的，未按《说明书》的规定范围使用，超负荷使用而造成的故障，发动机缺水，缺机油造成的故障，不可抗拒的自然灾害（如洪水、地震、闪电等）造成的发动机损坏。4. 乙方免费提供技术咨询指导。5. 乙方为所销售给甲方的机组在质保期后，提供有偿维修；保养服务。6． 甲方有权监督乙方服务质量，对乙方不能解决的技术故障，甲方有权要求乙方通知配套厂家（厂家当地服务站）进行服务。乙方不得以任何理由拒绝。 第六条：服务承诺顾客报修后，实行三三服务承诺；30分钟响应问题，3小时内解决问题，3天必须结束问题。30分钟内完成派工工作，并将安排情况及时向顾客反馈，第一时间到位服务，除特殊地区（无手机信号、人烟稀少、交通不便等地区）外，市内4小时，100公里以外12小时到位服务。到达现场第一时间修复外，一般故障3小时内修复，重大故障72小时内修复。三个服务：贴心的售前服务 专业的售中服务完善的售后服务第七条：合同执行及违约1、乙方所提供的必须为全新优质的发电机组，必须符合本合同第一条规定的厂家、型号、功率的产品，否则甲方有权调换或者退货。2、乙方提供的产品符合以上要求，甲方不得以任何理由退货，否则订金不得退还并追讨中途所产生的一切费用。3、若乙方不能按规定时间发货，乙方应每周向甲方赔偿%的迟交违约金，不足一周的迟交数以一周计算，此项罚款总额不超过合同价格的5%，假如乙方在合同规定的交货期后5周仍未能交货，甲方有权解除合同，而乙方不管合同解除与否均应毫不延迟地支付前述违约金。4、 若甲方不按规定时间支付货款或提货，甲方应承担延期付款的违约金（每七天%），。若方甲在本合同约定的付款时间期满后30日内仍未付款，则乙方有权解除合同，且甲方支付的定金不予返还。5、若甲乙双方发生不可抗拒的力量而耽误发货或付款，双方可通过协商解决。第八条：纠纷本合同执行中发生纠纷，合同双方不能解决时，可向人民法院提出诉讼或申请仲裁机构仲裁。 本合同一式两份,一份四页，甲乙双方各持一份，传真件有效。由双方签字盖章即可生效。 甲方： 乙方：账号： 账号： 开户行：开户行：税号： 指定收款人：电话： 电话：甲方代表人： 乙方代表人：年 月 日 年 月 日

　　2023年广东阳江市市直机关事业单位招聘合同制职员133人笔试备考试题及答案解析.docx

　　管理的定量分析 第十二版 习题手册及答案 Quantitative Analysis for Management ，12th Edition，Test Bank 628页.docx

　　原创力文档创建于2008年，本站为文档C2C交易模式，即用户上传的文档直接分享给其他用户（可下载、阅读），本站只是中间服务平台，本站所有文档下载所得的收益归上传人所有。原创力文档是网络服务平台方，若您的权利被侵害，请发链接和相关诉求至 电线) ，上传者